+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор по чистке снега с крыши

Содержание

Договор по уборке снега с крыши скачать

Договор по чистке снега с крыши

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п. 7.6.

настоящего договора. 9.2. Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом.

С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором. 10.

Внимание

Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора. 7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 7.4. Уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

7.5.

В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 7.7. Приложение: 1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

8.

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Гарантия качества выполненных работ, выполнения взятых на себя договорных гарантийных обязательств, соблюдения сроков выполнения работ, а также риски Заказчика, связанные с гарантийным выполнением Подрядчиком гарантийных обязательств и с компенсацией возможных убытков Заказчика, обеспечиваются в виде гарантийного удержания в размере 10 % от стоимости фактически выполненных работ по каждой из заявок, на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон актов приемке выполненных работ. Итоговая сумма гарантийных удержаний рассчитывается как сумма гарантийных удержаний по каждому акту приемке выполненных работ. 8.2.

Договор подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) ДОГОВОРА. 2.1. Стороны пришли к соглашению, что цена очистки кровли от снега составляет 45 руб./ м2 с учетом НДС. 2.2. Стоимость выполненных работ по настоящему договору составляет рублей ( ).

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ)

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 4.2.4.

Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика.
5.

Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.

Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом.

5.2.

Виды зданий

Важно

Кирпичное здание старого бытблока) 1028 852 176 8 Жесткая двускатная Здание Управления 1-го района 1167 995 172 0 Мягкая двускатная Нежилое здание(склад №36 одноэтажный.

) 9778 9335 442 0 Мягкая кровля Здание склада №35 9165 8745 421 0 Мягкая кровля Нежилое здание (гараж для электропогрузчиков) 4864 4466 398 12 Мягкая кровля Итого: 40157 36653 7168 98 г.

Санкт-Петербург Приложение образец (форма) к договору № Генеральному директору г-ну ЗАЯВКА В соответствии с договором № 04/НС от 14 декабря 2011 года «Оказание услуг на очистку кровли зданий от снега и наледи», прошу 24-25.01.12 г.

с 09 часов осуществить очистку кровли от снега по представленным схемам зданий: — Двинской ул., д. 6 «Административный корпус» и «Отдел кадров»; — Межевой канал, 5; — ул. Гапсальская,. № п/п Наименование работ Здание Кв. м. Тариф (руб/м. кв) Стоимость с НДС (руб.) 1. Очистка крыш зданий от снега.

Ул. Двинская д.

Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: . 2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1). 2.2. Подрядчик обязан: 2.2.1. В течение с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения. 2.2.3. Выполнить работы в сроки, указанные в п. 1.3 настоящего Договора. 2.2.4. В срок предупредить Заказчика о необходимости превышения указанной в Договоре цены работы в связи с необходимостью проведения дополнительных работ.
2.2.5. По завершении работ уведомить об этом Заказчика и согласовать с Заказчиком дату приема выполненной работы. 2.2.6.

Источник: https://prodhelp.ru/dogovor-po-uborke-snega-s-kryshi-skachat/

Договор о выполнении работ по очистке кровли от снега и наледи

Договор по чистке снега с крыши
г. _______________ “__”___________ ____ г. ___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________, с одной стороны, (Устава, положения, доверенности или паспорта)и ___________________________________, именуем___ в дальнейшем “Подрядчик”, (наименование или Ф.И.О.)в лице _______________________________________________________, действующ__ (должность, Ф.И.О.

)на основании ____________________________________________________, с другой (Устава, положения, доверенности или паспорта)стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по очистке кровли от снега и наледи на зданиях, расположенных по адресам, указанным в пункте 1.

2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Адреса зданий, кровли которых Подрядчик обязуется очищать от снега и наледи:

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____;

– улица ______________________________, дом _____, корпус _____.

1.3. Сроки выполнения работ по настоящему Договору:

1.3.1. Начало работ: __________________________________________.

1.3.2. Окончание работ: _______________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.

2.1.2. Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи. Заявка подается в следующем порядке: _________________________.

2.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. В течение _______________ с момента получения заявки от Заказчика произвести работы по очистке кровли.

2.2.2. Обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ во время проведения работ для проверки хода и качества их исполнения.

2.3. Подрядчик _______________ (имеет/не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. Ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Подрядчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору составляет _____ (__________) рублей.

3.2. Подрядчик по окончании отчетного периода, который составляет _______________, представляет Заказчику Акт приема-сдачи работ, счет на оплату работ и счет-фактуру.

Заказчик в течение _____ дней со дня получения подписывает Акт приема-сдачи работ.

В случае наличия разногласий Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания Акта приема-сдачи, при этом оплата не производится.

3.3. Оплата выполненных работ производится в течение _____ дней с момента подписания Акта приема-сдачи работ.

3.4. Обязательство по оплате считается выполненным с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков выполнения работ, предусмотренных п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от стоимости выполненных работ и предъявленных к оплате за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает неустойку (пени) в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне _________________________ (убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек/убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками/только убытки/только предусмотренные Договором неустойки).

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемыми частями Договора.

5.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.5. Адреса и реквизиты Сторон:

Заказчик: ______________________________________________________

________________________________________________________________

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение:

1. Акт приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N 1).

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик Подрядчик _____________________ (__________) _____________________ (__________)

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8

Договор подряда на удаление сосулек с крыши дома

Договор по чистке снега с крыши

Договор подряда на уборку снега (разовое выполнение работ) г. [вписать нужное] [число, месяц, год] [Наименование организации], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [наименование организации, предприятия], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.

], действующего на основании [вписать нужное], именуемое в дальнейшем Подрядчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства осуществить комплекс работ по очистке территории Заказчика, расположенной по адресу: [вписать нужное], общей площадью [значение] кв. метров от снега, с учетом его вывоза. 1.2.

Важно

В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

9. 9.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами и соответствующее дополнение должно быть подписано к настоящему договору.
9.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в настоящем договоре.
9.4.

Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.5.

Очистка крыш от снега: нормы, требования и ответственность

Из-за выпавшего снега появляется опасность схода этих снежных лавин, а из-за перепадов температур происходит намерзание льда и образование сосулек на краях крыши.

Последствия могут быть опасны как для жизней людей, так и для припаркованного автотранспорта (ежегодно сообщают о несчастных случаях из-за сходов снежных лавин и падения наледи (сосулек) на припаркованный транспорт и пешеходов).

Специальные службы налагают огромные административные взыскания на организации, которые не следят нужным образом за состоянием кровли на своих зданиях. Во избежание таких последствий лучшим методом борьбы будет удаление снега и наледи. Очистка кровли от снега и наледи, удаление сосулек относят к разряду особо опасных работ.

Их следует проводить с высоким уровнем надлежащей безопасности и при помощи высококвалифицированных специалистов (промышленных альпинистов).

Особенности договора на уборку снега и наледи с крыши

При заключении договора на абонентское обслуживание кровли на весь зимний период, закрытие водосточных воронок заглушками Мы сделаем БЕСПЛАТНО! Услуги по уборке снега с кровли дома — почему они нужны? Когда наступает зима, для детей и подростков это настоящая радость, как и для лыжников, части туристов… Но есть серьезная проблема, ничуть не лучшая, чем морозы и ветра, чем короткий световой день, гололед. Это накопление снежных «шапок», ледяных корок и сосулек на крыше любого здания.

Если не проводится своевременно уборка снега, под тяжестью сугробов кровля может даже деформироваться или провалиться.

Мало того, снежная или ледяная масса способна при внезапном обрушении стать причиной трагедии, разбить автомобиль, порвать провода. Особенно опасен снег мокрый, плотный и тяжелый.

Виды работ Клиентам Устранение снега с крыши и сосулек – это важные и необходимые работы, которые позволяют сохранить кровлю, водосточную систему и фасад здания и продлить срок эксплуатации здания.

Очистка крыши от снега это только часть обязательных работ, которые позволяют сохранить целостность кровли, вторым важным фактором является очистка водосточных желобов, если из них не устранить снег и наледь, то вода, которая будет образовываться в результате таяния, не сможет нормально уходить и будет причинять разрушительный вред кровле и зданию. К тому же лед, который будет находиться внутри трубы, может привести к разрыву конструкции, тоже самое касается и стен, вода просачивается в стены, замерзает, превращается в лед и разрушает здания.

Чтобы сэкономить Ваше время, мы можем оценить по телефону окончательную стоимость услуги «очистка крыш от снега».

Кровельные работы любой сложности

Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности проведения работ. Исполнитель несет полную ответственность за нарушение указанных требований. 4.13. Исполнитель обязан выполнять все предписания надзорных органов.

4.14. Заказчик принимает все меры для удаления от фасадов зданий автотранспорта.

В случае нахождения во время производства работ в опасной зоне падения сосулек и льда автотранспорта, Исполнитель оставляет за собой право на данном участке работы не производить, а ответственность за повреждения автотранспорта и наложенные в связи этим взыскания органов технического контроля не несет. 4.15. Исполнитель обязан проводить уборку своего рабочего места. 4.16. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Исполнителем по данному Договору. 4.17.

Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 2.3. Заказчик производит расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней с даты подписания акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ 3.1. По настоящему договору работа по уборке снега с территории Заказчика должна быть выполнена в срок с [число, месяц, год] по [число, месяц, год]. 3.2.

Сроки проведения могут быть продлены Подрядчиком по согласованию с Заказчиком, путем оформления дополнительного соглашения к настоящему договору. 3.3. Подрядчик несет ответственность за завершение работ к срокам, определенным настоящим договором. 4. Обязанности Сторон 4.1.

Заказчик обязан: 4.1.1. Оплатить работу в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 4.1.2.

Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

В случае, когда стороны не пришли к соглашению, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд г.

Москвы с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию — 10 дней с момента ее получения заказным письмом.

  1. 6. Заключительные положения.

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по день фактического исполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, включая исполнение гарантийных обязательств. 6.2.

Настоящий договор подлежит обязательной регистрации в соответствии с действующим законодательством. 6.3.

Все изменения и дополнения к договору действительны, если они выполнены в письменной форме, подписаны сторонами и зарегистрированы в Реестре. 6.4.

В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств.

4.2.4. Устранять, по требованию Заказчика, недостатки и дефекты в работе за свой счет. 4.2.5.

В случае обнаружения провалов, просадок дорожного покрытия и люков колодцев принять меры по установке ограждения вокруг поврежденного участка и поставить об этом в известность в течение [вписать нужное] Заказчика. 5.

Порядок сдачи-приемки работ 5.1. После выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик передает Заказчику акт выполненных работ.

Заказчик обязан подписать акт выполненных работ и направить его Подрядчику не позднее [значение] дней с даты его получения.

Если такой акт Заказчиком не направлен Подрядчику, работа по уборке снега считается принятой и оказанной надлежащим образом. 5.2.

В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от Подрядчика, Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные работы, а также возмещает фактически понесенные Подрядчиком убытки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6.6.

Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

7.

Форс-мажор 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате таких событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

Источник: https://zakon52.ru/dogovor-podryada-na-udalenie-sosulek-s-kryshi-doma-2/

Договор на обслуживание очистку снега и мусора с крыши образец

Договор по чистке снега с крыши

Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору препятствует исполнению Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

1.2.4. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1.2.3 настоящего Договора, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. 1.3. Работа выполняется иждивением Подрядчика — его силами и средствами.

1.4. Подрядчик ______________________ привлечь к исполнению своих (вправе/не вправе) обязательств других лиц (субподрядчиков). Вариант. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. 1.5.

Образец договора подряда на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи

Дата окончания работ: __________________.1.3.3.

Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работы.2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Заказчик обязан:2.1.1. Своевременно оплатить выполненные Подрядчиком работы.2.1.2.

Своевременно предоставить Подрядчику заявку на выполнение работ по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N __). Заявка подается в следующем порядке: _________________________.2.1.3.

Принять по Акту приема-сдачи работы по очистке кровли от снега и наледи (Приложение N __).2.2.

Примерная форма договора оказания услуг по очистке кровли от снега (абонентское обслуживание) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Назначить ответственное лицо, уполномоченное по доверенности от имени Заказчика решать возникшие в процессе оказания услуг вопросы, подписывать акт сдачи-приемки оказанных услуг. 2.1.4. Немедленно информировать Исполнителя обо всех изменениях, которые могут повлиять на оказание услуг по настоящему договору.

2.2.2. Качественно и в согласованные сроки выполнить услуги по очистке кровли от снега и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки предоставленных услуг.

2.2.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ, предусмотренных настоящим договором, известить Заказчика не позднее [вписать нужное] с момента возникновения этих обстоятельств. 2.2.4.

Договор подряда на уборку снега

_______________ «__»___________ ____ г.

_______________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и _______________, именуем____ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в период с «__»___________ ____ г.

по «__»___________ ____ г. выполнить работы по уборке и вывозу снега (далее — «работы») с территории ____________________ (далее «Территория»), расположенной по адресу: ____________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

Общая площадь Территории _____ (__________) кв. м. 1.2. Сроки выполнения работы по настоящему Договору: 1.2.1.

Договор № на оказание услуг по очистке кровли г.

москва

Цена Договора определяется согласно стоимости абонентской платы за 1 м.п. поверхности крыши в размере ______ рублей ______ коп., в т.ч. НДС -18 %, установленной на основании запроса котировок цен, 2.2.

Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком ежемесячно в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1 Обязанности Подрядчика: 3.1.1.Определять численность рабочих, необходимых для выполнения работ, в зависимости от объема работ, особенностей обслуживаемого объекта.

Выполнять работы в соответствии с требованиями правил и норм при проведении указанных в п.1.2.

работ, установленных нормативными актами РФ и г.

Москвы; 3.1.3. Работы производить с учётом соблюдения безопасности граждан, оказавшихся в месте сброса снега и наледи (обеспечение заграждений территории в месте сброса снега), выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. 3.1.4.

Договор на оказание услуг по вывозу снега

2.2. Заказчик имеет право: 2.2.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3. Исполнитель обязан: 2.3.1.

Осуществлять вывоз снега, при наличии отдельного места и тары для временного складирования мусора:

  1. по графику, по следующим дням недели ___________________________________________________,
  2. по заявкам Заказчика, передаваемым через Единую диспетчерскую службу Исполнителя по тел. _______________

с территории и от объектов Заказчика, указанных в п. 1.1. настоящего Договора,

  1. бункерами-накопителями объёмом 8 м.куб
  2. контейнерами объёмом 0,8 м.куб.
  3. бункерами-накопителями объемом 27 м. куб.
  4. бункерами-накопителями объемом 36 м.куб.
  5. бункерами-накопителями объемом 20 м. куб.

2.3.2.

Источник: https://nasledstvoprosto.ru/dogovor-na-obsluzhivanie-ochistku-snega-i-musora-s-kryshi-obrazec-13228/

Договор на уборку снега с крыш между чп и жэк

Договор по чистке снега с крыши

Тогда как в нашей компании вы можете заказать услуги по уборке крыши совершенно недорого. В холодное время года необходимо не только очищать крышу от снега, но и выполнять множество других мероприятий.

Например, заниматься уборкой водосточных труб — с них нужно убирать наледь и снег. В противном случае воды, которые намерзнут в водостоке, просто расширятся и разорвут трубы. Избавиться от этой опасности поможет установка специальных лотков.

Их оборудуют на металлических воронках водостоков, и они не дают снегу попадать внутрь труб. На карнизах домов также появляется наледь и сосульки. И с ними также наши мастера способны справиться быстро и эффективно.

При очистке кровли существенное количество снегов и наледи скидывают вниз на прилегающую территорию. Наши мастера произведут уборку прилегающих площадок от скинутых с кровли снегов и льдин.

В случае невозможности оказания услуг (отсутствия у Подрядчика соответствующего разрешения/лицензии на выполнение каких-либо работ/услуг, являющихся предметом настоящего договора), Подрядчик вправе привлечь для этого третье лицо с согласия Заказчика без дополнительной оплаты со стороны Заказчика, оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия третьего лица. 2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1. Начало оказания услуг по очистке кровель от снега и наледи — следующий день с момента подписания «акта технического состояния Объектов порт СПб» (Приложение , далее «Акт ТСО»), в котором фиксируется техническое состояние конструктивных элементов зданий (кровельного покрытия, свесов и пр.), состояние коммуникаций и другого оборудования на зданиях, а так же указывается дата передачи Объектов порт СПб» Подрядчику для производства работ.
Получить полный текст 2.2.

Договор на уборку снега с крыш

Для этого от Вас потребуется следующая информация: Факторы, влияющие на стоимость работ по очистке крыш от снега и сосулек: 1. адрес объекта; 2. необходимая степень очистки кровли от снега и наледи (/только сосульки/ 1,5м от края/ вся крыша/); 3. высота здания, наличие карниза; 4.

периметр кровли; 5. площадь кровли; 6. материал покрытия; 7. примерный угол наклона кровли; 8. наличие ограждений на кровле; 9. необходимость вывоза снега; На основании этих сведений уборка снега с крыш будет нами оперативно оценена по трудоемкости, срокам и цене.

Оценка объекта по фото: Очистка кровли от снега может быть выполнена при оценке стоимости работы по присланной Вами на электронную почту [email protected] При необходимости очистки крыши от снега нескольких сторон здания, нужно прислать фотографию каждой стороны.

Также желательна фотография общего вида крыши.

Форум бизнес-идей: бизнес-идея: уборка снега

Бизнес-идея: уборка снега Воспользуйтесь бизнес-идеей зимнего заработка. Все достаточно просто. Сама природа дает нам возможности.

Внимание

Уборка снега, вот на что стоит обратить свое внимание. Нерадивость коммунальных служб Вам только на руку. Пока ЖЕК долго собирается заняться уборкой, для многих жильцов многоэтажек и владельцев частных домов становится огромной проблемой очистка крыш от сосулек и снега.Идея предлагаемого бизнеса проста и очевидна.

Свои услуги предлагайте не только частным лицам, но и различным организациям. Начните со школ, промышленных предприятий, офисов. Подобным организациям, будет выгодно заказать очистку крыши у Вас.

Обязанность управляющей компании по уборки снега с крыши

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ АЛЬПИНИСТЫ? Если вам кажется, что убрать сосульки и очистить крышу от снежных масс очень просто, достаточно воспользоваться лопатой и залезть на кровлю, вы сильно заблуждаетесь. Выполнить все мероприятия качественно и эффективно способны только промышленные альпинисты.

Если вам необходимо удалить с крыши снег, мусор, мох или листья, не экономьте. Обращайтесь к профессионалам, которые имеют допуск для работы на высоте.

Мастера нашей компании обладают необходимым опытом и специальным снаряжением для того, чтобы выполнять уборку крыш любого высотного здания — от обычного дома и до коммерческого торгового объекта.

Мы гарантируем высокое качество работы и выполняем ее оперативно. ВАЖНО! Если вы доверите уборку кровли не профессионалам, а любителям, например, дворнику, то велик риск того, что кровле будет нанесен вред.

Стоимость ремонта крыши сегодня весьма высока.

Важно

Не менее чем за 10 (десять) календарных дней до срока окончания Работ по настоящему Договору, Заказчик назначает комиссию по приемке Объектов порта после окончания работ по очистке крыш от снега и наледи. Комиссия организуется при совместном участии представителей Заказчика и Подрядчика.

Результатом работы комиссии является «акты технического состояния Объектов» (по форме Приложение ) с указанием всех выявленных повреждений и описанием мер по их устранению, а так же неблагоприятных последствий для Заказчика, являющихся следствием возникновения указанных повреждений. Устранение выявленных повреждений и неблагоприятных последствий, являющихся их следствием, производится за счет Подрядчика.

6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 6.1.Подрядчик обязуется: 6.1.1. Приступить к выполнению заявки по Работам на следующий день после ее получения.

Выполнять Работы в соответствии с требованиями п.
Расторгнуть настоящий договор в случаях и порядке, указанных в статье 7 договора. 6.4.3.Приостановить оплату Работ, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, указанных в п.6.1.7.

настоящего договора, до момента их исполнения. 6.4.4.Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством РФ. Получить полный текст 6.4.5.

При выполнении Работ стороны принимают на себя обязательство о неразглашении третьим лицам характера, объема и стоимости выполненных Работ.
6.4.6. Запретить Работы, в случае нарушения п. 3.3, 3.4. и 6.1.1.

или по иным обстоятельствам, если имеются на то причины (возможность травмирования или угроза жизни рабочим и третьим лицам, повреждение оборудования при проведении Работ и т. п. случаи). 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 7.1.

Если Подрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 9.1.2. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

В этом случае Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего договора; 9.1.3. В иных случаях установленных законом РФ и указанных в п.

7.6. настоящего договора. 9.2.

Расторжение договора производится Заказчиком во внесудебном порядке путем письменного уведомления Подрядчика об этом. С момента получения уведомления о расторжении договора Подрядчик обязан прекратить выполнение работ и совершить иные действия, предусмотренные настоящим договором.

10.

Источник: https://dtpstory.ru/dogovor-na-uborku-snega-s-krysh-mezhdu-chp-i-zhek/

Договор на разовую чистку крыльца от снега

Договор по чистке снега с крыши

Меры ответственности сторон применяются в соответствии с существующим Законодательством, действующим на территории России. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в арбитражный, третейский или народный суд в районе регистрации Заказчика. 5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.5.4.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков (ст. 782 ГК РФ).

Москва Соглашение сторон Настоящим оглашением ООО , именуемый в дальнейшем Заказчик и ООО , именуемый в дальнейшем Исполнитель удостоверяют, что услуги Исполнителя расцениваются по перечню: Вид услуг Объемы работ на рабочую смену Единица измерения Цена за ед.

измерения Минимальный заказ Выполнение работ по чистке от снежного покрова территории Заказчика и погрузке автотранспорта снегом с помощью погрузчика МКСМ 800 Площадь уборки не более 10000 М2, Объем погрузки до 100 М3 Час работы 1300 руб. 7 час на сумму 9100 руб.

Перевозка снега автомобилем-самосвалом КамАЗ Не менее 16 М3 Рейс (8 М3 ) 3000 руб. 2 рейса (6000 руб.)

Рабочий со снегометателем имеющий моторный привод. Уборка площади до 1000 М2 Рабочая смена 3500 руб. 3500 руб. Рабочий с лопатой для очистки труднодоступных мест Не определяются Рабочая смена 1500 руб.

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.

Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.8. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью Исполнитель 9.

Подписи сторон Заказчик М. п. Исполнитель М. п. Приложение к договору № от » » 2006 г.

Исполнитель обязан: Оказать Услуги с надлежащим качеством. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п.

1.4. настоящего договора. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение 2 дней. 2.2. Исполнитель обязан выполнить работу лично за исключением, при необходимости, найма на выполнение грузоперевозок снега третьих лиц. 2.3.

Договор на оказание услуг по расчистке территории от снега

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 7.2.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

Предлагаем ознакомиться:   Договор подряда образец типовая форма

Договор на оказание услуг по чистке снега с физическим лицом

Комплекс работ, предоставляемых по настоящему договору, включает в себя следующее: — [ручная/механизированная] уборка территории от снега; — уборка снега с крыш; — удаление сосулек; — удаление наледи (промышленными альпинистами); — погрузка, вывоз и утилизация снега; — обработка территории антигололедным реагентом. 1.3.

Подрядчик выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора своими силами с использованием необходимых технических средств, принадлежащих ему. Подрядчик вправе привлекать третьих лиц для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, при этом неся ответственность за действия третьего лица, выполняющего работы по настоящему договору, как за свои собственные. 2.

Обеспечить доступ сотрудников и транспорта, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам, на территорию, подлежащую очистке от снега в рамках настоящего договора. 4.1.3. Доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполняемых работ.

4.1.4. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы. 4.1.5. Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему договору. 4.2. Подрядчик обязан: 4.2.1.

Выполнить уборочные работы, предусмотренные п.1.1. настоящего договора, в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности при их проведении. 4.2.2.

Качественно произвести порученную работу в соответствии с настоящим договором и сдать Заказчику полностью законченную работу.

4.2.3.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, такие как землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, запреты органов государственной власти и других компетентных органов. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств переносятся на срок, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7.2.

Предлагаем ознакомиться:   Образец встречного иска по кредитному договору мфо

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее десяти дней с момента их наступления. 8. Разрешение споров 8.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры к разрешению всех споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем переговоров.

В случае обнаружения в ходе выполнения работ или при подписании акта сдачи-приемки работ нарушений к требованиям по качеству выполненных работ, определенных в настоящем договоре, и невозможности устранения недостатков немедленно Заказчик в течение [значение] часов с момента обнаружения таких нарушений должен составить совместно с Подрядчиком акт, в котором должны быть оговорены состав и сроки устранения недостатков в выполненной работе.

https://www..com/watch?v=7P7mOPKiKz8

Устранение недостатков проводится за счет Подрядчика не позднее [значение] дней с даты подписания акта уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

При этом Подрядчик не освобождается от ответственности за просрочку выполнения работ.

В случае если в течение [значение] часов с момента обнаружения нарушений Заказчиком не был составлен и подписан Подрядчиком акт, работа считается оказанной надлежащим образом. 6. Ответственность Сторон 6.1.

Источник: https://impotencemeds.info/dogovor-razovuyu-chistku-kryltsa-snega/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.